建设施工合同司法解释

全风险代理商标、专利、版权被侵权案件，打赢官司再收费，官司败诉不收费。案件咨询：400-996-8958；VX：S1372374

问题解答：

建设施工合同司法解释是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，是关于建设工程施工合同纠纷案件适用法律方面问题的解释。

法律依据：

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释》第十四条
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
(一) 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
(二) 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
(三) 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

如有其它法律问题，请咨询伍品网律师。